La mayor parte de la obra se realizó en 1995, y durante ese período se tomó la decisión de cambiar el edificio de construcción convencional a construcción prefabricada, con el fin de agilizar la construcción y cumplir con el cronograma. El demandado 1 señala que la construcción prefabricada es más costosa que la construcción convencional y, por lo tanto, se debe atribuir a Moon Park Company el aumento significativo de los gastos generales.
Los resúmenes incluyen una gran cantidad de detalles sobre la inversión en el proyecto Strauss desde su inicio, según la cual la inversión en el proyecto fue de al menos NIS 24,800,206, dividida entre trabajo de campo y trabajo adicional. En este proyecto, se presentaron 14 informes de rendimiento, que atestiguan una inversión total de 20.080.098 shekels y, por lo tanto, se trata de una subestimación de la inversión en el proyecto, y ciertamente no de informes inflados y falsos.
El demandado 1 argumenta además que la demanda no se relaciona en sus resúmenes con varios costos en el proyecto Strauss, incluido el costo de los cambios de construcción convencional a construcción prefabricada; el trabajo realizado por Solel Boneh en el sitio; trabajos de pavimentación realizados por Dror Kalev; Planificación del trabajo de Eden Engineering; trabajos de planificación eléctrica; Los costos de emplear a Dan Erez y otros gastos.
Más adelante en su resumen, el demandado 1 se refiere a la reclamación relativa a una factura por importe de 3,7 millones de NIS emitida por la empresa GWS a Moon Park, sin que esta factura refleje el trabajo realizado por el GWS, que es percibido por la fiscalía como fraudulento. El demandado 1 afirma que la empresa no emitió ninguna factura de este tipo GWS y la fiscalía no presentó la factura al tribunal, y por lo tanto es "En una teoría infundada de la acusación".
Las facturas de GWS emitidas en el proyecto Strauss se referían únicamente a los trabajos realizados en el proyecto y no a ningún préstamo, por lo que el cálculo relativo al reembolso de un préstamo u otro no está relacionado en absoluto con las facturas de GWS.